Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

Договор подряда на электромонтажные работы – Типовой договор подряда

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

г. ____________                                                                                       «___»  _________  20___ г.

Иванов Иван Иванович ___________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны,

и И.П. Петров именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется на свой риск по заданию заказчика выполнить электромонтажные работы на объекте Заказчика__________________________________, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ.

1.2. Работы выполняются в сроки______________________.

1.3. Работы выполняются на основании согласованной Заказчиком сметы, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.4. По качеству работы должны соответствовать требованиям Договора, стандартов, ГОСТов, ТУ, СНиПов и действующему законодательству Российской Федерации.

2. Стоимость работ и порядок расчётов

2.1. Стоимость работ по Договору определяется сметой и составляет____________ рублей.

2.2. При необходимости, Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в определённом сторонами размере в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования сметы на работы.

2.3. Оплата работ производится после их выполнения на основании актов выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3 в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их подписания.

2.4. Оплата производится в рублях путём безналичного расчёта, либо по согласию сторон иным, не запрещённым законом способом.

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Выполнить все работы качественно, в объёме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложением к нему, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта согласно нормативным документам;

3.1.2. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами и строительными нормами и правилами;

3.1.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации;
  • возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
  • иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.4. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.

3.1.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в пункте 3.1.

3 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал или оборудование, техническую документацию, не изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и потребовать возмещения причинённых его прекращением убытков.

3.1.6. В случае невозможности завершить работы в срок по причинам, зависящим от Заказчика, Подрядчик обязуется немедленно направить Заказчику письменное уведомление о невозможности завершения работ в срок. В этом случае Сторонами оформляется дополнительное соглашения, изменяющее сроки производства работ;

3.1.7. Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды во время проведения работ;

3.1.8. Вывезти в недельный срок со дня подписания окончательного акта о приёмке работ за пределы объекта принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и другое имущество.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Обеспечить объем работ по настоящему договору.

3.2.2. При необходимости предоставить все необходимые для производства работ материалы.

3.2.3.

В течение 3-х дней с момента получения от Подрядчика уведомления об окончании работ с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику. В этом случае составляется акт с перечнем недостатков и сроками их устранения. В случае принятия работ без проверки Заказчик в последующем не вправе ссылаться на недостатки в выполненной работе.

3.2.4. Предоставить Подрядчику помещение для хранения инструментов, оборудования и материалов Подрядчика и обеспечить их надёжную охрану.

3.2.5. Принять выполненную Подрядчиком работу по акту приёма-передачи в соответствии с п. 4 договора;

3.2.6. Произвести оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном п. 2 настоящего договора.

3.3. Подрядчик имеет право:

3.3.1. Самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика с учётом установленных настоящим договором требований;

3.3.2. При несоблюдении Заказчиком обязанности оплатить выполненную работу, Подрядчик вправе удерживать результат работ до полной оплаты соответствующих сумм, либо приостановить производство работ, при этом конечный срок выполнения работ отодвигается соразмерно количеству дней просрочки.

3.3.3. В случае неоплаты выполненных работ в предусмотренный договором срок Подрядчик вправе отказаться от выполнения работ с предъявлением Заказчику фактически понесённых расходов.

3.4. Заказчик имеет право:

3.4.1. Вносить любые изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы. Заказчик вправе давать письменные распоряжения, обязательные для Подрядчика, которые действительны после подписания сторонами дополнительного соглашения.

3.4.2. Заказчик и/или его представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода выполнения работ;

3.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, а при неисполнении Подрядчиком этого требования в назначенный срок отказаться от договора;

3.4.4. Если Подрядчик не приступает к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора.

4. Приёмка завершённых  работ

4.1. Подрядчик передаёт Заказчику за 1 (один) рабочий день до начала приёмки завершённых работ два экземпляра исполнительной документации (акт приёмки выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-2 и КС-3).

4.2. Приёмка работ производится в течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления Подрядчика об их готовности. В случае отказа Заказчика от приема работ в указанный срок без указания причин акт выполненных работ считается подписанным в одностороннем порядке.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков работы или их причин по требованию любой стороны должна быть назначена экспертиза.

Расходы на экспертизу несёт сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

В случае если экспертизой будет установлено, что причиной недостатков работ является ненадлежащее исполнение обязательств какой-либо стороной, эта сторона обязана компенсировать другой стороне понесённые ей в связи с оплатой экспертизы расходы.

4.4. До сдачи работ Подрядчик несёт ответственность за риск случайного уничтожения и повреждения объекта работ, кроме случаев, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы (затопление, хищение и т. п.).

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.1. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;

5.1.2. Своевременное (не позднее пятнадцати дней после выявления) устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации объекта;

5.1.3. Бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта;

5.1.4. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 2 (два) года со дня подписания сторонами окончательного акта о приемке работ.

6. Ответственность сторон

6.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в настоящем договоре использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в 10-дневный срок с момента их выявления;
  • уменьшения стоимости работ, установленной в п. 2 настоящего договора, на сумму ущерба, причинённого Подрядчиком отступлением от настоящего договора;

6.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы: наводнение, землетрясение и иные природные явления, а также война, военные действия или действия государственных органов. Стороны обязаны немедленно сообщить о начале действия таких обстоятельств и времени их действия.

7. Особые условия

7.1. Любая договорённость между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

7.2. Все исправления по тексту Настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостоверении представителями Сторон в каждом отдельном случае.

7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по экземпляру для каждой из сторон.

7.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.

7.5. В случаях, не предусмотренных Настоящим договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами из настоящего договора и в связи с ним разрешаются путем переговоров.

Стороны устанавливают обязательный досудебный порядок урегулирования споров. Все возможные претензии по Настоящему договору, должны быть рассмотрены Сторонами в течение 10 дней с момента получения претензии.

В случае недостижения согласия спор разрешается в судебном порядке.

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B/

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

Исполнитель уведомляет Заказчика о дне запуска в эксплуатацию оборудования не позднее, чем за 3 дня до даты приемки. Заказчик обязан сообщить о готовности или неготовности приступить к приемке работ.

В случае неготовности Заказчика принять работы Исполнитель не несет ответственности за нарушение сроков выполнения работ. Заказчик обеспечивает в день приемки явку уполномоченных представителей.

Сдача результата работ запуск в эксплуатацию оборудования оформляются актом выполненных работ, подписанным уполномоченными представителями сторон руководители или лица, действующие на основании доверенности. Доверенность прилагается к акту.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

  • Договор на шеф-монтажные работы образец бланк
  • ШЕФ-МОНТАЖ
  • Образец договора на шеф монтаж
  • Форма договора на шеф монтаж электрооборудования
  • Договор на оказание шефмонтажных работ

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Строй и живи. Шеф монтаж

Договор на шеф-монтажные работы образец бланк

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия. . Такое понятие как шеф-монтажные работы нормативными документами не зафиксировано.

Под шеф-монтажными работами обычно понимается деятельность по установке и монтажу различного оборудования и систем с помощью специалистов заказчика или подрядной организации данного оборудования и систем, но под наблюдением поставщика данного оборудования и систем.

То есть по своей сути – эту деятельность можно отнести к консультационным услугам. Проведение шеф-монтажных работ проводится путем заключения договора на шеф-монтажные работы.

договора законодательно не регламентировано, поэтому при его составлении можно руководствоваться договорами на осуществление консультационных услуг.

Предмет договора в каждой конкретной ситуации индивидуален и он полностью связан с тем, какое именно оборудование будет устанавливаться. Договор на шеф-монтажные работы образец можно скачать на данном сайте. Особенности договора на шеф-монтажные работы.

При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем. Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ.

Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя. Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы.

Высокое качество работы таких специалистов позволяет существенно снизить все риски и ошибки при монтаже и установке оборудования, а также выявить все имеющиеся неполадки до того, как оборудование начнет эксплуатироваться, что позволит не допустить простой оборудования. Основные аспекты договора на шеф-монтажные работы.

В договоре на шеф-монтажные работы указываются следующие пункты:. Ниже расположен типовой бланк и образец договора на шеф-монтажные работы, вариант которого можно скачать бесплатно. Типовая форма и пример договора на шеф-монтажные работы.

Остались вопросы? Архангельская обл. Астраханская обл. Башкортостан Башкирия Белгородская обл. Брянская обл. Бурятия Владимирская обл. Волгоградская обл. Вологодская обл. Воронежская обл. Дагестан Еврейская обл. Ивановская обл. Иркутская обл.

Кабардино-Балкария Калининградская обл.

Калмыкия Калужская обл. Камчатская обл. Карелия Кемеровская обл. Кировская обл. Коми Костромская обл. Краснодарский край Красноярский край Курганская обл. Курская обл. Липецкая обл. Магаданская обл.

Марий Эл Мордовия Москва и Московская обл. Мурманская обл. Нижегородская Горьковская Новгородская обл. Новосибирская обл. Омская обл. Оренбургская обл. Орловская обл. Пензенская обл. Пермская обл. Приморский край Псковская обл.

Ростовская обл. Рязанская обл.

Самарская обл. Санкт-Петербург и область Саратовская обл. Саха Якутия Сахалин Свердловская обл. Северная Осетия Смоленская обл. Ставропольский край Тамбовская обл. Татарстан Тверская обл. Томская обл.

Тува Тувинская Респ. Тульская обл. Тюменская обл. Удмуртия Ульяновская обл. Уральская обл. Чечено-Ингушетия Читинская обл. Введите Ваш промо-код:.

Эти статьи и документы могут быть Вам полезны План-график выполнения работ образец бланк.

Акт приема-передачи выполненных работ образец бланк. Счет-фактура образец бланк. Приходный ордер образец бланк. Клиентам Образцы документов Статьи Вопросы Отзывы. Рассказать о сайте друзьям. Сообщить другу. В закладки. Любое использование информации с ресурса должно сопровождаться активной ссылкой на сайт uristhome. Домашний юрист. Все права защищены.

ШЕФ-МОНТАЖ

Калькуляция всех видов работ по настоящему договору приведена в приложении А. В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику.

Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

Согласованная стоимость настоящего договора может быть изменена, только в случае составления Дополнительного соглашения к договору, подписанного обеими сторонами.

Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии . (десяти) календарных дней подтвердить сообщение в письменной форме.

Они стали пользоваться кирпичами вместо камней, а дёгтем вместо извести. Потом люди сказали: “Построим себе город и башню высотой до небес, прославимся этим и тогда не рассеемся во всей земле”.

Господь сошёл вниз посмотреть на город и на огромной высоты башню, которую строили люди, и сказал: “Все эти люди говорят на одном языке и объединились, чтобы сделать эту работу. И это лишь начало их дел; скоро они смогут делать всё, что задумают. Сойдём же вниз и смешаем их язык, тогда они перестанут понимать друг друга”.

И Господь рассеял людей по всей земле, так что они не закончили строительство города. Шеф-монтаж технический надзор – это набор экспертно-консультационных услуг.

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных. Подписаться на рассылку Рассылка. Уведомление о пополнение базы документов новыми образцами. Юридическая Энциклопедия.

В случае обнаружения Подрядчиком в ходе проведенияшеф-монтажных работ, не учтенных в договоре, но необходимых дополнительных работ, осуществление которых повлечет увеличение согласованной договорной стоимости, Подрядчик обязуется незамедлительно сообщить об этом Заказчику. Подрядчик вправе отказаться от выполнения дополнительных работ лишь в случаях, когда они не входят в сферу профессиональной деятельности Подрядчика, либо не могут быть выполнены Подрядчиком, по независящим от него причинам.

Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ. Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя.

Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы. Взаиморасчет при досрочном прекращении действия Договора осуществляется Сторонами в течение банковских дней с даты уведомления о прекращении Договора.

Договор на проведение электромонтажных работ. Предмет договора.

.

Понятие “шеф-монтаж” в строительных нормативах, пока не определено. Поэтому при заключении договора следует руководствоваться.

.

.

.

.

Источник: https://dkzhperm.ru/konstitutsionnoe-pravo/forma-dogovora-na-shef-montazh-elektrooborudovaniya.php

Договор подряда по шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования

Заказчику по акту приема-передачи в течение дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ 2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2.

Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2. в течение дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1.

настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику; 2.2.3.

Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в пп.

3 и 5 настоящего Договора; 2.2.4.

Образец договора на шеф монтаж

Особенности договора на шеф-монтажные работы При проведении работ по шеф-монтажу вся процедура монтажа оборудования и систем осуществляется заказчиком либо подрядной организацией, но техническое руководство и наблюдение за данным процессом осуществляет предприятие-поставщик данного оборудования или систем.

Предприятие-поставщик консультирует, выезжает на место проведения работ.
Такая особенность договора свидетельствует о том, что возникающие риски и ошибки по установке, монтажу и дальнейшей эксплуатации такого оборудования или систем организация-заказчик берет на себя.

Заказчику необходимо серьезно отнестись к подбору специалистов, производящих шеф-монтажные работы.

Образец договора шеф монтажа 120307

если

  • в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства о письменном информировании Заказчика о смене единоличного исполнительного органа Исполнителя, Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора с уведомлением об этом Исполнителя за рабочих дней.

Уплаченный Заказчиком аванс соответственно частично или полностью возвращается Исполнителем в случае, если на момент расторжения Договора Услуги были выполнены на сумму, меньшую суммы уплаченного аванса.

Договор на шеф-монтаж

В случае возникновения разногласий между сторонами при оформлении Договора, как правило, данные разногласия устраняются подписанием сторонами «Протокола разногласий», который является неотъемлемой частью подписываемого Договора. Договор считается заключенным с момента согласования сторонами всех разногласий по настоящему Договору.
5.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5.

1 Стороны признают, что данный Договор, Протоколы разногласий и Дополнения к нему действительны при передаче их по телефаксу за подписью уполномоченных лиц и являются полноценными юридическими документами, имеющими простую письменную форму домомента обмена оригиналами указанных документов. Сторона, являющаяся инициатором составления какого-либо из указанных документов, обязана выслать другой стороне оригинал по почте в течение 10 дней с момента его подписания по телефаксу либо передать нарочным.

5.2.

Договор подряда на электромонтажные работы

Результат Услуг прошел процедуру приемки, и обязательства Исполнителя по оказанию Услуг выполнены полностью и надлежащим образом с даты подписания Акта сдачи-приемки Услуг по договору, в соответствии с Договором, а также с даты начала коммерческой эксплуатации Оборудования Заказчиком. 7. ГАРАНТИИ 7.1. Исполнитель несет ответственность за качество предоставляемых Услуг в течение гарантийного срока, установленного в настоящем Договоре. 7.2. Гарантийный срок на оказанные Услуги по данному Договору устанавливается месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки Услуг согласно настоящего Договора. 7.3.
Максимальный срок устранения недостатков – не более дней с момента подписания Акта функциональных недостатков. Устранение недостатков осуществляется за счет Исполнителя и Заказчик незамедлительно производит приемочные испытания. 6.5.

В том случае, если Исполнитель не получает письменное обоснование Заказчика о неприемке Услуг из-за значительных функциональных недостатков предоставленных Услуг, то приемка считается состоявшейся через календарных дней после того, как Исполнитель передал Заказчику для подписания Акт сдачи-приемки, и Исполнитель вправе считать, что результат Услуг прошел процедуру приемки, и что обязательства Исполнителя по настоящему Договору выполнены полностью и надлежащим образом. Исполнитель в указанном случае составляет односторонний Акт сдачи-приемки Услуг, который будет иметь такую же юридическую силу, как и Акт сдачи-приемки Услуг, подписанный Заказчиком.

6.6.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем.

Важно

Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2.

5.2.Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок выполнить по заданию Заказчикана объекте по адресу шеф-монтажные работы: · Перечень Оборудования · Перечень Оборудования а Заказчик принять их результат и оплатить обусловленную настоящим договором стоимость. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1. Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

При выполнении настоящего договора стороны руководствуются Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством, нормативными актами по вопросам капитального строительства, настоящим договором. 5.

3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 7. ПОДПИСИ СТОРОН: Приложение «А» к Договору № от . .201 г.

Калькуляция производимых работ № п/п Трудозатраты, чел. час Стоимость нормо-часа, руб./чел. час Стоимость производимых работ, без НДС, руб. 1 НДС: ИТОГО: Итого трудозатраты составляют человеко-часов, полная стоимость производимых работ составляет ( ) руб. коп., в том числе НДС 18% ( ) руб. коп. Заказчик: Подрядчик: Приложение «Б» к Договору № от .

.201 г.

Источник: http://24-advokat.ru/forma-dogovora-na-shef-montazh-elektrooborudovaniya/

Договор на оказание услуг по шеф монтажу оборудования

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

2.7 Подрядчик обязуется: 2.7.1. Шеф монтаж Договор № от . .201 г. на шеф – монтажные работы г. Москва , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании устава с одной стороны, и ООО «АП Сервисный Центр», в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального Директора, действующего на основании Устава другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 2.1.

Между Подрядчиком и Заказчиком достигнуто согласие о том, что общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет руб., в том числе НДС 18% — руб.

ПОЛОЖЕНИЕ. на оказание услуг по шеф-монтажу.

грузоподъемного оборудования. Коммерческий директор. А.В.Котляр

В данном случае срок вынужденного простоя засчитывается в срок шеф-монтажа.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 3.1. При несчастном случае руководствоваться действующим

«Положением о расследовании и учете несчастных случаев на производстве»

Оборудование должно размещаться с учетом требований взрывопожаробезопасности согласно законодательства РФ.

При невыполнении Заказчиком указанных требований Исполнитель ответственности не несет Исполнитель не несет ответственности за сохранность оборудования, за повреждения причиненные персоналу и/или оборудованию при непредвиденном отказе техники или последствий этого, а также за ущерб при пожаре.

Договор подряда для ип на оказание услуг шеф монтажа электромонтажа

5.

Форс-мажор. 5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые соответствующая сторона договора не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. Передача материалов и оборудования оформляется соответствующими актами — Актом приема-передачи материалов и Актом приема-передачи оборудования, которые после подписания сторонами становятся неотъемлемой частью соглашения. Структура и содержание договора подряда на электромонтажные работы Дата и место заключения соглашения.

Наименование сторон. Предмет договора.

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. По окончании работ, предусмотренных Перечнем к настоящему договору (приложение Б), Подрядчик передаёт Заказчику оформленные и подписанные со своей стороны «Акт выполнения шеф-монтажных работ» для оформления и подписания их стороной Заказчика.

Магазин готовых договоров

заключается как парный к международному контракту поставки оборудования (в том числе для обеспечения уменьшения таможенных платежей). Рекомендуется использовать с разработанным нами международным контрактом поставки оборудования В случае необходимости также дополнительно заключается Договор об оказании услуг по инструктажу персонала покупателя по использованию оборудования.

Расчеты в евро Применимое

Услуги по шеф монтажу

Конкретный состав услуг индивидуален для каждого отдельного проекта и тщательно согласовывается с заказчиком на стадии составления договора.

Внимание Услуги по шеф-монтажу при монтажных работах по сборке и установке производственных линий подразумевают общетехнический и технологический контроль за ходом работ, теоретическое и практическое обучение персонала заказчика и контроль качества при выполнении работ.

Шеф-монтаж в обязательном порядке сопровождается выездом нашего специалиста к месту постоянной эксплуатации технологического оборудования.

В случае обнаружения в ходе гарантийного срока каких-либо скрытых недостатков результата оказанных Услуг по настоящему Договору, которые не могли быть обнаружены Заказчиком в ходе приемки результата Услуг, Исполнитель обязан в согласованные с Заказчиком сроки устранить данные недостатки за свой счет до полного восстановления функционирования Оборудования.

Тендер 57764628. Тендер на договор оказания услуг по шеф-монтажу подъемного оборудования | Закупка Москвы

Обеспечение контракта: — Подробно о тендере: Посмотреть результаты: Победитель тендера: После того, как подходящий тендер найден (подробнее о поиске тендеров ), участнику необходимо получить качественные консультационные услуги по сопровождению в госзаказе или коммерческих закупках.

Не секрет, что иногда закупочная документация, опубликованная недобросовестными заказчиками, составлена таким образом, чтобы дать преференцию одному из заинтересованных поставщиков. В таком случае участие других поставщиков в конкурентной борьбе за закупку — просто формальность. Время и деньги могут быть безвозвратно потеряны.

Кроме того, достаточно часто имеют место быть не нарочные ошибки и неточности в документации.

Источник: http://dohod-pravda.ru/dogovor-na-okazanie-uslug-po-shef-montazhu-oborudovanija-25509/

Скачать бесплатно образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt – шаблон 2018

Форма договора на шеф монтаж электрооборудования

Консультация юриста
БЕСПЛАТНО
Позвонить: +7(499)408-21-03

Образец договора шеф-монтажа – это шаблон, который содержит существенные условия договора, необходимые для его заключения между сторонами сделки. Сторонами договора шеф-монтажа являются Заказчик и Исполнитель.

Тараскин Иван Сергеевич (11 лет стажа) Профессиональные направления: Юрист, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Специалист высокого класса, более 10 лет занимается договорной работой. Знает все подвоные камни, нюансы, риски. Профессионально составит договор любой сложности. тел. +7(499)408-21-03

Сергеев Александр Геннадиевич (10 лет стажа) Профессиональные направления: Адвокат, составит образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt в Москве Высоквалифицированный юрист, профессионально занимается составлением любых договоров. Проводит аудит договорной работы на предприятиях. Ведет договорную работу на аутсорсинге. тел. +7(499)408-21-03

Чужанов Кирилл Леонидович (стаж 8 лет) Профессиональные направления: Юрист составляет образец договора шеф-монтажа в формате doc, pdf, txt Первокласный юрист. Разбирается в тонкостях законодательства, знает подводные камни, что позволяет ему находить решения в сложных юридических вопросах. тел. +7(499)408-21-03

ДОГОВОР
шеф-монтажа

г. ________________________ «__»____________ 20_г.

«Заказчик» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, и
«Исполнитель» ___________________________________, в лице ____________________, действующего на основании ___________________________, подписали этот договор на таких условиях.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется на платной основе провести монтаж и ввод в эксплуатацию следующего оборудования: _______________________________________________
_____________________________________________________________________________.

2. Работы, предусмотренные п. 1 данного договора, будут проводиться по адресу: _____________
___________________________________________________________________________. Заказчик для выполнения работ обязуется обеспечить персоналу Исполнителя беспрепятственный доступ на объект.

3. Исполнитель обязуется выполнить предусмотренные договором работы в срок до «___»______________ 20_г. При невозможности закончить работы по независящим от Исполнителя причинам, последний обязуется заблаговременно письменно уведомить об этом Заказчика.

4. Стоимость работ, предусмотренных данным договором, составляет ____________ рублей. Указанную сумму Заказчик перечисляет Исполнителю на таких условиях: _____________________________________. За нарушение сроков расчетов Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере ____________________.

5. Окончание всех работ оформляется актом приема-передачи выполненных работ. Стороны его подписывают по следующей процедуре: _____________________________________________
______________________________________________________________________________.

6. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ. В случае выявления Заказчиком недостатков, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет в течение ________ дней. Кроме того, Исполнитель возмещает Заказчику нанесенные убытки.

7. Данный договор вступает в силу с момента подписания и действует до «___»___________ 20_г.

Досрочное расторжение договора разрешается в следующих ситуациях: _____________________
_____________________________________________________________________________.

В случае досрочного прекращения взаимоотношений на стороны возлагаются такие обязательства:_________________________________________________________________.

8. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, для Заказчика и Исполнителя.

Адреса, банковские реквизиты, подписи сторон

Юридическая помощь в Москве

Столичная юридическая служба «Социальные юристы» – это сформированная команда профессиональных юристов и адвокатов, обеспечивающая оперативный доступ граждан к юридическим услугам независимо от их социального статуса и материального положения, в том числе по общедоступным и сниженным ценам (для определенных категорий граждан предусмотрены значительные скидки).

Ключевые моменты нашей работы:

  • Оказание юридических услуг независимо от социального статуса и материального положения
  • Осуществление юридических услуг по сниженным ценам
  • Подготовка необходимых документов в кратчайшие сроки

Нам удалось объединить квалифицированных юристов, которые имеют большой опыт работы в гражданских, административных и уголовных дел в судах общей юрисдикции, арбитражном судопроизводстве, обжаловании действий (бездействий) государственных органов. Благодаря этому формируется комплексный подход в консультации юриста для решения вашей проблемы.

Юридическая помощь и консультация юриста

Все сотрудники имеют юридическое образование и постоянно профессионально совершенствуются. «Ваша победа – наша профессия!» – это один из главных принципов нашей компании.

Мы не просто говорим, а тщательно работаем над каждым вопросом и нам очень важно, чтоб исход дела, за которое мы беремся, был для вас положительным. Лучшие адвокаты Москвы помогут вам в решении ваших проблем тел.

: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03

Направления нашей деятельности

Наши преимущества

Мы профессионалы

Работаем быстро и качественно

Приемлемая стоимость услуг

Нам доверяют

95% выигранных дел

МЫ НАХОДИМСЯ В ЮЗАО Г. МОСКВЫ, РЯДОМ СО СТ.М. “АКАДЕМИЧЕСКАЯ”.

УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д.3, ОФ.111

ТЕЛ.: +7(499)408-21-03, +7(499)408-46-03 Прием в офисе ежедневно с 7:00 до 21:00, по

предварительной записи

“Социальные юристы” всегда готовы прийти к вам на помощь.

Источник: http://SocUristy.ru/dogovory/obrazets-dogovora-shef-montazha-v-formate-doc-pdf-txt/

Ресурс закона
Добавить комментарий