Договор на выполнение услуг по сантехническому

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Оставшаяся часть суммы выплачивается Заказчиком Подрядчику единовременно с подписанием Акта приема выполненных работ.5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ5.1.

Заказчик обязан принять выполненные работы по этапам в сроки, указанные в Приложении настоящего Договора, за исключением случаев, когда обнаружены недоделки или недостатки, которые Подрядчик обязан устранить в сроки, оговоренные в п. 2.3.3. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами актов приема выполненных работ.5.2.

При отказе подписания акта какой-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основание для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо составляется дополнительный документ — приложение.7. ГАРАНТИИ7.1.

У╓ШKЯ)U┐Ж┴ЩtЪ╓г│В╫▒╪Э»╠7 ■БВбЪ2Y═з▌_┤л≈Ж©MоБг_┬xRe╩с▒бb;УРW2д_я÷?┬4▓|Б,Лpьc╟ц`▐┼ъс@ыо]Q▐въ│ВМ└ШN╠┼ф╒З9Я(╒└OЭR╛╕!рММH┼Щ·╥#9ЦЭ│$Я╪Ь╬tiъA(Я┴&яЯШ╛ъ┼]╪е╔hБНъ╔┬7сH| )Оц+шГ9$ ╘П≈tFЗ7▓E’ЁцБШ7ЯууU┤оcЁ▐,7ы,о▓ЁЛ.

шЕH\║╘Лчм┐Rс┘[email protected]╡е╡╓ ф╟╗7ЮщP÷Zoш4▌╜гж▄#▀qZбъEк╩пTРК╓⌠_#=╟⌠П╧Ob╢▌фЬWЫ╛└okGQШtжS╓2; Щс╣Л─zюЫU╡ф░Э┬z»;ЫСz*=ы9╔╙ц╞╓g√Н+Ы╫@гЩj.Рn~H╞дA╫Ж%qЧЫ3╨СdvZI╛╩ъ┌bП(Л Л6лYФпBзaРФlQq╛x░oт²∙EKеE╬S_╜Wk╣°т9?2Е8┼eiyЛ▓rхbэb▌»┤SV┼u┐╪Гg-_#÷х}²D\уqMvEm╛j░╞яk╠F┼P╬ZN@;╚╓’╝ЙЁ┘%*⌠-╛░Н»]]1УHr3;cvLЮ°жЙы.

Uw┐М╚ажтЮ9Y╙7#√УЫqЗ÷Ю1=ёIцЗ`6л│=фгжс5е|9╕╩°Lru╔ИNюП╙А÷ьQьac╟]⌡├1тWa└4╟ф╠eп┌╔aщ╟ьlФ»ц|1фYu╟fцFaЛу»Д╠m~ ╦╓▀╥jiИ╒]╛▀w9╨ ╨|]%n╚zа╒≤╣Kа[email protected]зсИИЖП*▐ЕiЖp÷’Юa╧и!И╙] ╡Энз╔О╓n╔Н╔╦©╕гыЦbциi╢└▄бnц8╕■|(Ы╛gЫp|4~;н┤Sё╘ш)|}ТЗМК|xЯХБш▀╧∙*╜█у╢сзE▐R┤═∙4AвRG;ОЮ]Э(wи8▌╢╥сшМЕUкшЛЕoюкz╪}ш;Д╫Б-╟²Cн+н1Г└Ё═ы≥vv:╩²=н╖S╦*]≈ЕtL$Кы5,jп├1р Ля·O╥╞Хr▐.╖│²╨l⌡╣V)B╛w═КЖю■N∙Cю*U├┘Пvu²юco[С┌Ua+л|А@≤▒0²с+А╠0ЁцCa6■╛e#:кd9╒ЁAо=ЖБб┐┘░МU╜╩ щU╜╩ ²Р╝.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг

4.6.

Важно

Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 5. Гарантии качества 5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.

В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

 договора по типам

Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ. 3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.

4.

Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

Договор на выполнение сантехнических работ

Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора. 4.5.

Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].
4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 5. Гарантии качества 5.1.

Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.


В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода. 5.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Договор № на оказание сантехнических работ и услуг На проведение сантехнических работ в помещении, находящейся по адресу: , именуемое в дальнейшем Объект, между , именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и ООО «Центр Бытовых Услуг» , именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА1.1.

Подрядчик обязуется выполнить сантехнические работы на Объекте по вышеуказанному адресу (собственными либо привлеченными силами и средствами) в соответствии c условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат, подписать соответствующий акт выполненных работ и уплатить цену, указанную в Договоре, в сроки, обусловленные в Договоре.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН2.1. Обязанности Подрядчика: 2.1.1.

Установка раковины или мойки 1500 7 Установка тумбы под раковину 2250 8 Установка сифона 750 9 Демонтаж унитаза 1000 10 Установка напольного унитаза, биде 1800 11 Стандартная установка инсталляции (подвесного унитаза) 6000 12 Демонтаж душевой кабины 2250 13 Стандартная установка душевой кабины 5250 14 Установка душевой кабины с доработкой комуникаций 7500 15 Установко душевого ограждения/двери 3000 16 Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) 2250 17 Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) 1500 18 Обвязка ванны ( установка сифона слива ) (демонтаж / монтаж) 1500 19 Стандартная установка и подключение гидромассажной ванны 3000 20 Демонтаж радиатора отопления 750 21 Установка радиатора отопления 3000 22 Демонтаж полотенцесушителя 750 23 Установка полотенцесушителя 1500 Перечень дополнительных работ Наименование дополнительных работ Стоимость, руб.

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы. 5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 6. Приемка завершенного строительством объекта 6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.
6.2.

Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. 6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.

7. Ответственность сторон 7.1.

Договор на выполнение услуг по сантехническому обслуживанию

Внимание

Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы. 5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.

5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. 6. Приемка завершенного строительством объекта 6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности. 6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами. 6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон 7.1.

Источник: https://advokat-na-donu.ru/dogovor-na-vypolnenie-uslug-po-santehnicheskomu/

Договор на техническое обслуживание оборудования – Договор оказания услуг, работ

Договор на выполнение услуг по сантехническому

_______________                                                                                                                        «___» ___________ 201__ г.

            _____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________, действующего на основании ___________________, с одной стороны и _______________________________,  
именуемое  в  дальнейшем   «Заказчик»,  лице ______________________________ действующего на основании  ___________________ с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель принимает на себя  техническое обслуживание, настройку, регулировку аппаратной части принтеров,  компьютерной техники и локальной сети указанных в приложении №1 настоящего договора, которое является его неотъемлемой частью.

1.2. Исполнитель принимает на себя поставку расходных и комплектующих материалов для поддержания работоспособности и  для ремонта Оборудования.

1.3. Заказчик обязуется оплачивать указанные в п. 1.1-1.2 услуги и материалы в порядке, установленным разделом 4 настоящего договора.

2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Техническое обслуживание Оборудования по договору включает в себя следующие виды работ:

  • профилактику  (плановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • текущий ремонт (внеплановые работы по обслуживанию и ремонту);
  • настройку техники (работы, являющиеся следствием профилактики или текущего ремонта);
  • выезд по вызовам;
  • срочный вызов по Техническому обслуживанию ( любые виды работ, не терпящие отложения в силу их производственной необходимости или невозможности их выполнения в установленном порядке, выполняемые в ночное время или в выходные, праздничные дни )

2.2. Оборудование принимается на техническое обслуживание только после профилактических и необходимых ремонтных работ, за исключением нового Оборудования.

2.3. Техническое обслуживание Оборудования,  осуществляется Исполнителем по вызову Заказчика.

2.4. Исполнитель приступает к выполнению работ по ремонту в течение 1 (одних) суток с момента поступления вызова. В случае отсутствия запасных частей и расходных материалов, срок может быть изменен по  согласованию сторон.

2.5. Транспортировка Оборудования к месту ремонта производится как силами и средствами Исполнителя, так и силами и средствами Заказчика, по договоренности в каждом конкретном случае.

2.6. Транспортировка картриджей для осуществления их заправки или восстановления производится силами Заказчика.

2.7. После произведенных работ подписывается “Акт выполненных работ”, в котором указывается список произведенных работ и установленные или замененные комплектующие или расходные материалы, а также время затраченное на выполнение работ .

Если немотивированный отказ Заказчика от подписания акта выполненных работ повлек за собой просрочку  в сдаче работы, риск случайного повреждения обслуживаемого Оборудования переходит к Заказчику с даты, когда акт должен был быть подписан.

При уклонении Заказчика от подписания акта выполненных работ (принятия выполненных работ) в течение 7 дней от даты предъявления акта на подпись Заказчику, Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору.

2.8.    Оплата Срочного вызова по Техническому обслуживанию осуществляется по двойной стоимости.

2.9.    Оплата нового Оборудования, расходных материалов  и комплектующих (ЗИП), для замены вышедших из строя, производится  Заказчиком дополнительно и не входит в стоимость обслуживания по Договору.

2.10.  Поставка нового оборудования и материалов , по умолчанию, осуществляется в течении 7-14 дней, а при определенных условиях согласно срокам, установленным Исполнителем в счетах на оплату и согласованными с Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

 3.1. Заказчик обязан:

  • принять и оплатить оказанные услуги  в сроки и в порядке, предусмотренными настоящим договором;
  • установить лиц ответственных за эксплуатацию Оборудования;
  • завести “Журнал вызовов” и соблюдать его заполнение;
  • работать на расходных материалах рекомендуемых Исполнителем;
  • при первых признаках поломки Оборудования немедленно сообщать Исполнителю;
  • принять все производимые Исполнителем работы, с подписанием соответствующих актов выполненных работ;
  • обеспечить доступ сервисного инженера Исполнителя к Оборудованию Заказчика.
  • обеспечить согласованность вызовов , в случае если ответственных лиц более одного.

3.2. Исполнитель обязан:

  • соблюдать сроки и условия выполнения работ, оговоренные в данном договоре;
  • незамедлительно реагировать на вызова Заказчика;
  • предварительно информировать Заказчика о необходимости замены каких-либо запасных частей;
  • поддерживать минимальные складские запасы расходных материалов и запасных частей для обслуживаемого Оборудования;

3.3.

Исполнитель не несет ответственности за качество работы Оборудования, в случае использования расходного материала, не рекомендуемого Исполнителем, за информацию на жестком диске, в случае физического разрушения поверхности диска, некорректного низкоуровневого форматирования,  при обнаружении  вирусных программ, а также при использовании оборудования с узлами, блоками, деталями,  которые отработали свой ресурс.

3.4 Заказчик, по согласованию с Исполнителем может зарезервировать находящееся на складе Исполнителя новое Оборудование до оплаты на срок не более трех дней. В случае отсутствия подтверждения оплаты платежным поручением резерв снимается в безусловном порядке без предварительного уведомления Заказчика.

Заказчик обязан получить зарезервированную и оплаченную продукцию не позднее трех дней с момента прихода денег на расчетный счет Исполнителя либо воспользоваться услугами службы доставки Исполнителя. По истечении срока резервирования продукция снимается с резерва и Исполнитель не несет ответственности за их своевременную поставку.

Заказчик вправе согласовать с Исполнителем большие сроки резервирования.

4. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

4.1. Сумма оплаты в месяц по настоящему договору составляет __________ рублей (____________________ ) с учетом НДС.

4.2. Оплата по договору может быть изменена в связи с изменением цен на материалы, условий оплаты труда и появления других затрат, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору, о чем Заказчик извещается за 30 дней до наступления срока оплаты.

4.3. Оплата по договору производится на основании счета-фактуры, перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4.4. При просрочке оплаты Заказчиком более 14 дней Исполнитель вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору.

4.5. В случае задержки оплаты по договору, Заказчик обязан известить об этом Исполнителя в течение 3-х дней.

5. ГАРАНТИИ

5.1. Исполнитель гарантирует качественное обслуживание и ремонт Оборудования в сроки, установленные Договором при соблюдении Заказчиком правил эксплуатации, рекомендуемых Исполнителем.

5.2. Гарантия Исполнителя действительна при условиях соблюдения сотрудниками Заказчика основных правил, изложенных в сопроводительных документах на оборудование (инструкция пользователя).

5.3. В случае некачественного выполнения работ, Исполнитель обязуется обеспечить повторное их выполнение за счет собственных средств.

5.4. Оборудование не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

  • наличия механических повреждений, в случае небрежного обращения;
  • нарушения правил эксплуатации ;
  • если Оборудование было вскрыто или ремонтировалось лицом, на то не уполномоченным Исполнителем.

5.5.  Гарантия не распространяется на расходные материалы.

6. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу после подписания его сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

6.2. Срок действия настоящего договора с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 201__ г. В случае, если по окончании срока действия договора не поступило письменного извещения о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий срок.

6.3. Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке в случае грубого нарушения условий настоящего договора, в случае уклонения Заказчиком от подписания акта выполненных работ и просрочки оплаты счета-фактуры более 14 дней, при этом другая сторона должна быть  письменно извещена об этом не позже, чем за 30 дней.

6.4. Расторжение Договора не освобождает стороны от взятых ими на себя финансовых обязательств и произведения окончательных взаиморасчетов.

6.5. Все права и обязательства по настоящему договору передаются третьим лицам с письменного соглашения сторон.

6.6. В случаях,  не предусмотренных настоящим договором, стороны  руководствуются действующим законодательством РФ.

6.7. Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одной для каждой из сторон.

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора и результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение срока исполнения настоящего договора по взаимному согласию сторон на период действия указанных обстоятельств.

7.3 В случае невозможности исполнения обязательств по настоящему договору в связи с форс-мажорными обстоятельствами, стороны принимают решение об отсрочке исполнения настоящего договора или о его расторжении.

7.4 Исполнитель не несет ответственности за задержку, либо срыв поставки продукции по вине фирмы-производителя.

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

 
МП                                                                                  МП

Приложение № 1 к Договору №

Спецификация оборудования подлежащего техническому обслуживанию

Ном п. п.НаименованиеСтоимость обслуживания в месяц
ИТОГО, руб.

ИСПОЛНИТЕЛЬ ____________________________             ЗАКАЗЧИК __________________________

                                                 МП                                                                                  МП

Источник: https://dogovor-urist.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/

Договор на оказание сантехнических работ и услуг

Договор на выполнение услуг по сантехническому

1.2. Объект принадлежит Заказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) на основании свидетельства о государственной регистрации права: серия ________ N ____________.

1.3. Проектная документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена на основании проведенных ею инженерных изысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключение __________________________ (государственной/ негосударственной) экспертизы N ___ от «___»________ ____ г.

1.3.1. Состав проектной документации:

1.4. Рабочая документация предоставляется Инженерной организацией исключительно для целей настоящего Договора, составлена ею в целях реализации технических и технологических решений, содержащихся в проектной документации на Объект.

1.4.1. Состав рабочей документации:

1.5. Стороны признали обязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительных нормах и правилах:

1.5.2. Санитарных нормах и правилах:

1.6. Комплекс Работ по настоящему Договору состоит из выполнения следующих мероприятий:

1.6.1. (демонтаж и) устройство системы водопровода и канализации;

1.6.2. (демонтаж и) устройство системы отопления;

1.6.3. (демонтаж и) устройство системы вентиляции и кондиционирования воздуха;

1.6.5. Подключение к действующим сетям и пуско-наладочные работы устроенных систем Объекта.

1.7. Работы по настоящему Договору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно с субподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору (далее — субподрядчики).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Подрядчик обязуется выполнить Работы в сроки, определенные в плане-графике Работ (Приложение N _____ к настоящему Договору), учитывая, что начало Работ должно быть не позднее «___»________ ____ г., а окончание Работ — не позднее «___»________ ____ г.

2.2. Сроки могут быть изменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Стоимость Работ согласована Сторонами в смете (Приложение N _____ к настоящему Договору).

3.2. Оплата Работ производится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплаты Работ: ____________________________________.

3.4. Если возникла необходимость в проведении дополнительных работ, что увеличивает стоимость Работ, Подрядчик обязан в срок __________ предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящего Договора.

(Вариант в случае, когда выплачивался аванс:

3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в сумме ________ (__________) рублей в следующем порядке: _________________________________).

3.6. Стоимость Работ может быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документально подтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующих долях: Подрядчику — _____%, Заказчику — _____%.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

4.1. Обеспечение строительства строительными материалами, изделиями и конструкциями, санитарно-техническим, электротехническим и иным инженерным оборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик также вправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости Работ по настоящему Договору приобретать необходимое оборудование и материалы. При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику, уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования и материалов.

4.3. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой Стороне за _ дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием этих материалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на Объект материалов и оборудования (в том числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком) осуществляет Подрядчик.

4.5. Сторона, передающая оборудование в монтаж, обязана сопроводить его документацией предприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

4.6. Ответственность за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до момента подписания Заказчиком акта приема-передачи завершенного строительством Объекта несет Подрядчик.

4.7. Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством, несоответствием строительным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

4.8. Реализация материалов, оборудования и конструкций, не использованных Подрядчиком при строительстве Объекта и оплаченных Заказчиком, осуществляется Подрядчиком на основании отдельного договора комиссии за вознаграждение, которое не может превышать _____% от стоимости реализуемых материалов, оборудования и конструкций.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. Приступить к выполнению Работ в течение _________ с момента подписания Сторонами акта о передаче Объекта для выполнения Работ.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.2. В течение срока действия настоящего Договора координировать выполнение субподрядчиками строительных работ и обязанностей по поставке оборудования и материалов.)

5.1.3. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность Работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на Объекте противопожарных мероприятий.

5.1.4. Нести ответственность за качество выполненных Работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации (в том числе за надлежащее выполнение Работ субподрядчиками).

5.1.5. В течение срока действия настоящего Договора обеспечивать доступ на строительную площадку Объекта Заказчика, Инженерной организации и/или их представителей, представлять документацию по требованию.

5.1.6. В срок _________ с момента подписания Сторонами настоящего Договора обеспечить за свой счет страхование строительных рисков. В течение _________ с момента заключения договора страхования представить его копию Заказчику.

5.1.7.

В срок _________ с момента завершения каждого этапа Работ (график выполнения Работ с перечнем этапов приведен в Приложении N _____ к настоящему Договору) извещать Заказчика и Инженерную организацию о завершении соответствующего этапа Работ, приступать к выполнению следующего этапа Работ только после письменного разрешения Заказчика и Инженерной организации, внесенного в Общий журнал производства работ.

5.1.7.

1. Готовность принимаемых конструкций и Работ подтверждается подписанием Сторонами актов о приемке выполненных работ по форме N КС-2 (Приложение N _____ к настоящему Договору) и актов освидетельствования скрытых работ (Приложение N _____ к настоящему Договору).

5.1.7.

2. Если закрытие этапа Работ выполнено без подтверждения Заказчика и/или Инженерной организации или указанные Стороны не были информированы об этом или информированы с опозданием, то по требованию любой из Сторон Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее.

5.1.8. Обеспечивать устранение выявленных Заказчиком и/или Инженерной организацией недостатков в срок, согласованный Сторонами для каждого отдельного случая, и не приступать к продолжению Работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.

(Если привлекаются субподрядчики: 5.1.9. Обеспечивать контроль качества выполняемых субподрядчиками строительных работ.)

5.1.10. В течение _________ с момента получения от Заказчика и/или Инженерной организации соответствующего запроса предоставлять Заказчику и/или Инженерной организации информацию о ходе Работ.

Источник: https://yk-md.ru/dogovor-na-okazanie-santehnicheskih-r/

Договор подряда на установку сантехнического оборудования (примерная форма), Договор (форма) от 25 июля 2014 года

Договор на выполнение услуг по сантехническому

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примерная форма

г.________________“__”____________ ____ г.

________________,именуем__ в дальнейшем “Подрядчик”, в лице ________________,действующ__ на основании Устава (положения, доверенности и т.д.), содной стороны, и ________________, именуем__ далее “Заказчик”, влице ________________, действующ__ на основании Устава (положения,доверенности и т.д.), с другой стороны, заключили настоящий Договоро нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.

Подрядчик обязуетсяв установленный Договором срок в соответствии с заданием Заказчикаи предоставленной им проектной и рабочей документацией выполнитьсвоими и привлеченными силами и средствами работы по установкесантехнического и сангигиенического оборудования, в том числе________________, здания (или: сооружения) по адресу:________________ (далее – “Работы” и “Объект”), а Заказчикобязуется создать Подрядчику установленные Договором условия длявыполнения Работ, принять их результат (соответствующие заданнымпроектом параметрам) и уплатить согласованную Сторонами в сметецену.

1.2. Объект принадлежитЗаказчику на праве собственности (или: на праве аренды и т.д.) наосновании свидетельства о государственной регистрации права: серия________ N ________.

1.3. Проектнаядокументация предоставляется Заказчиком исключительно для целейнастоящего Договора, составлена на основании проведенных инженерныхизысканий, утверждена Заказчиком и имеет положительное заключениегосударственной (вариант: негосударственной) экспертизы от “__”____________ ____ г. N ____.

1.3.1. Состав проектнойдокументации: ________________.

1.4. Рабочая документацияпредоставляется Заказчиком исключительно для целей настоящегоДоговора, составлена в целях реализации технических итехнологических решений, содержащихся в проектной документации наОбъект.

1.4.1. Состав рабочейдокументации: ________________.

1.5. Стороны призналиобязательными к исполнению требования, содержащиеся в:

1.5.1. Строительныхнормах и правилах:

-________________;

-________________.

1.5.2. Санитарных нормахи правилах:

-________________;

-________________;

-________________.

1.5.3. ГОСТ:

-________________;

-________________;

-________________.

1.6. Комплекс Работ понастоящему Договору состоит из выполнения следующихмероприятий:

1.6.1. (демонтаж и)установка сантехнического оборудования;

1.6.2. (демонтаж и)установка сангигиенического оборудования;

1.6.3. (демонтаж и)установка (иные виды сходного оборудования);

1.6.4. подключение кдействующим сетям и пуско-наладочные работы сантехнического исангигиенического оборудования Объекта.

1.7. Работы по настоящемуДоговору выполняются Подрядчиком лично (или: совместно ссубподрядчиками, перечень которых приведен в Приложении N ____ кнастоящему Договору (далее – субподрядчики)).

2.Сроки выполнения работ

2.1. Подрядчик обязуетсявыполнить Работы в сроки, определенные в Плане-графике Работ(Приложение N ____ к настоящему Договору), учитывая, что началоработ должно быть не позднее “__” ____________ ____ г.

, а окончаниеработ – не позднее “__” ____________ ____ г.

2.2.

Сроки могут бытьизменены письменным соглашением Сторон в следующих случаях:

а) ________________;

б) ________________;

в) ________________.

3.Стоимость работ

3.1. Стоимость Работсогласована Сторонами в смете (Приложение N ____ к настоящемуДоговору).

3.2. Оплата Работпроизводится поэтапно в сроки, установленные в смете.

3.3. Порядок оплатыРабот: ________________.

3.4.

Если возникланеобходимость в проведении дополнительных работ, что увеличиваетстоимость Работ, Подрядчик обязан в срок ________________предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся напревышение сметной стоимости Работ, вправе отказаться от настоящегоДоговора.

3.5.

В случае досрочногорасторжения настоящего Договора Подрядчик обязуется возвратитьЗаказчику авансовый платеж в размере _______________(________________) рублей (в случае, если таковой был фактическиуплачен) в следующем порядке: ________________.

3.6. Стоимость Работможет быть изменена только по письменному соглашению Сторон.

3.7. Документальноподтвержденная экономия Подрядчика распределяется в следующихдолях: Подрядчику – ____%, Заказчику – ____%.

4.Обеспечение Работ материалами и оборудованием

4.1. Обеспечение Работматериалами, оборудованием, изделиями и конструкциями,санитарно-техническим, электротехническим и иным инженернымоборудованием осуществляет Подрядчик.

4.2. Заказчик такжевправе по согласованию с Подрядчиком в счет стоимости работ понастоящему Договору приобретать необходимое оборудование иматериалы.

При этом стоимость Работ, подлежащая оплате Подрядчику,уменьшается на стоимость приобретенного Заказчиком оборудования иматериалов.

4.3. Все поставляемые длястроительства материалы и оборудование должны иметь соответствующиесертификаты, технические паспорта и другие документы,удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п.

должныбыть предоставлены другой Стороне за ________________ дней доначала производства работ, выполняемых с использованием этихматериалов и оборудования.

4.4. Приемку, разгрузку искладирование прибывающих на объект материалов и оборудования (втом числе материалов и оборудования, предоставляемых Заказчиком)осуществляет Подрядчик.

4.5.

Сторона, передающаяоборудование в монтаж, обязана сопроводить его документациейпредприятия-изготовителя, необходимой для монтажа.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/493610345

Договор на сантехнические работы с физическим лицом

Договор на выполнение услуг по сантехническому

В результате неправильно установки деревянных балок, поддерживающих кровлю, нагрузка от выпавшего снега проломила крышу и потоки растаявшей воды хлынули на голову удивленным хозяевам.

Поэтому: договор в письменной форме, гарантии по качеству работы – обязательно. Скачать договор на кровельные работы между физическими лицами по ссылке.

Договор на проведение фотосессии между физическими лицами Запечатление торжественных мероприятий задача для профессионального фотографа.

Если вы экономите на съемке в профессиональной фотостудии, то следующий договор позволит закрепить свои правоотношения с частным фотографом. Образец договора на проведение фотосессии между физическими лицами ссылке. На этом обзор договоров, заключаемых между физическими лицами на выполнение работ, считаю завершенным.

Договор подряда на сантехнические работы

Внимание Ответственность за сохранность материалов, завезенных на объект для производства работ, несет Заказчик.

В случае невозможности обеспечения Заказчиком гарантированной сохранности указанных материалов, Подрядчик имеет право самостоятельного ответственного хранения указанных материалов на время перерывов в исполнении работ.
3.

по мере исполнения работ на указанную сумму,2-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму,3-й этап: р. по мере исполнения работ на указанную сумму.3.3.

Договор между физическими лицами на выполнение работ

Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков. 3.4. Подрядчик обязан: 3.4.1.

Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении: — возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы; — иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок. 3.4.2.

Обычно расходы на транспортные услуги существенно удорожают демонтаж Скачать образец договора на демонтажные работы между физическими лицами отсюда. Договор на сантехнические работы между физическими лицами При формулировке предмета договора на сантехнические работы, желательно заранее проконсультироваться со знающим специалистом или основательно покопаться в интернете.

Потому, что формулировка «замена крестовины фановой трубы» может звучать для нормального обывателя полной бессмыслицей. А вам необходимо конкретно указать, за что вы платите деньги.Кроме того, учтите, что санитарно-технические инженерные сети, такие как трубы, стояки, радиаторы отопления – это источники повышенной опасности в плане протечек и затопления.

  • Начните заполнение договора с даты и места его составления. Не буду разъяснять, зачем это нужно, потому что придется углубиться в теорию гражданского права. Просто примите на веру и исполняйте.
  • Теперь внесите данные о заказчике и исполнителе работ. Данные исполнителя перепишите с его паспорта. Заодно убедитесь, что он тот, за кого себя выдает.
  • Следующий шаг – определить предмет договора. То есть сформулировать, какой вид работ выполняет для вас исполнитель. Старайтесь максимально точно выразить суть работы. Например, если это поклейка обоев, то напишите «Исполнитель обязуется наклеить обои в жилых комнатах и коридоре квартиры, расположенной по адресу…»
  • Определите, в какой срок работа должна быть завершена, например «Работы должна быть выполнена в течение пяти дней, с момента заключения настоящего договора».

Подрядчик обязуется в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.2.3. Подрядчик обязуется безвозмездно устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты в работе.2.4.

Подрядчик обязуется закончить работы не позднее, чем через банковский день с момента оплаты стоимости материалов согласно Приложения 1.2.5. Подрядчик имеет право сдать Объект досрочно по соглашению с Заказчиком.2.6.

Подрядчик гарантирует, что если в течение 12 месяцев с момента подписания Акта выполненных работ Заказчиком будут выявлены какие-либо скрытые дефекты монтажа, то они будут бесплатно устранены Подрядчиком не позднее, чем за 10 банковских дней.2.7.

4. Стоимость работ и порядок расчетов 4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. 4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.

Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора. 4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 4.3. Стоимость работ является твердой. 4.4.

В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре. 8. Разрешение споров 8.1.

Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика. 9. Заключительные положения 9.1.

Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ. 9.2.

Договор подряда на выполнение сантехнических работ [место заключения договора] [число, месяц, год] [Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и [Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).

1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ]. 1.3.

Источник: http://1privilege.ru/dogovor-podryada-na-santehnicheskie-raboty-s-chastynm-litsom/

Договор на оказание услуг по обслуживанию сантехники

Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора по возможности разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны обращаются в Арбитражный суд г.

Москвы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. Окончание срока действия Договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ИСПОЛНИТЕЛЬ: Факт. адрес: 127015, г.Москва, ул. Новодмитровская д. 5А, стр.

1, оф.1201. т/ф.787-34-44, 787-36-66 Р/с 40702810903000000305 в «Барклайс Банк» г.Москва ГУП г.Москвы трест «М», ИНН 7777777777, КПП 777777777 Юр.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28 Факт.адрес: 100000; г.Москва, ул.Бойкова д.28, тел.

000-00-00, 001-11-11 Р/с 40600000000000000000 в КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО) К/с 30101810600000000000, БИК 044585000 8.

Ресурс закона
Добавить комментарий