Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

Договор на выполнение поставки, монтажа и пусконаладки лифтового оборудования на объектах строительства (примерная форма), Договор (форма) от 23 августа 2019 года

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

Настоящую форму можнораспечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), гденастройка параметров просмотра и печати устанавливаетсяавтоматически. Для перехода в MS Word нажмите кнопку .

Для более удобногозаполнения бланк в MS Word представлен в переработанномформате.

Примернаяформа
г.Санкт-Петербург“__”____________ 20 __ г.
Общество сограниченной ответственностью “____________”, именуемое вдальнейшем “Заказчик”, в лице Генерального директора ____________ ,действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________ ,именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице генерального директора____________, действующего на основании Устава, имеющее, с другойстороны, именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили настоящийДоговор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1.Предметом настоящего Договора является поставка Подрядчикомлифтового оборудования и выполнение за свой риск и своими силамиработ по монтажу, пуско-наладке и обслуживанию поставляемоголифтового оборудования для____________(далее по тексту -Объекты).Перечень Объектов, маркипоставляемых лифтов и стоимости поставок по Объектам указаны вкоммерческом Предложении Подрядчика, являющемся неотъемлемой частьюнастоящего Договора (Приложение N 1 к Договору).1.2. Поставка, монтаж,пусконаладка и обслуживание лифтового оборудования в каждом Объектебудет производиться Подрядчиком на основании настоящего Договорапосле уступки прав Заказчика по Договору в части поставки лифтовогооборудования на конкретный Объект Обществу, находящемуся подуправлением Заказчика, осуществляющему реализацию проектастроительства гостиницы в городе по месту нахождения Объекта, либотретьему лицу, указанному Заказчиком.Соглашение об уступкеправ Заказчика Обществу по конкретному Объекту заключается сучастием Подрядчика и должно содержать конкретные сроки поставки имонтажа лифтового оборудования по Графику производства работ, атакже иные существенные условия, не оговоренные Сторонами внастоящем Договоре.1.3. Выполнение всехработ производится в соответствии с СНиП и ГОСТ, условияминастоящего Договора и в соответствии с переданной Подрядчикутехнической документацией, Графиком производства работ, оформляемыхкак Приложения по каждому трехстороннему Соглашению об уступке правпо Договору на поставку и монтаж лифтового оборудования поконкретному Объекту.1.4. Особые требования кПодрядчику по настоящему Договору:-осуществлять при выполнении работ взаимодействие с генеральнымпроектировщиком на Объекте в части консультирования по принимаемымпроектным решениям;-осуществлять взаимодействие с генподрядной компанией в частиуточнения сроков поставок, требований к строительным конструкциям,периода монтажных работ, пусконаладочных работ;-выполнить полный комплекс работ и услуг по организации, координациии контролю процессов производства, поставки, монтажа и пусконаладкелифтового оборудования, гарантийного и постгарантийногообслуживания.

2.Стоимость Договора

2.1. Общаясуммарная стоимость поставки и работ по настоящему Договору состоитиз стоимости работ по каждому Объекту, определенной в Приложении N1 к настоящему Договору.Встоимость работ по каждому Объекту включена стоимость поставляемогоПодрядчиком лифтового оборудования и материалов, с учетом затрат,связанных с проведением замеров шумов и полным освидетельствованиемлифтов, а также иные затраты и работы, указанные в Приложении N1.2.2. Стоимость поставки иработ по настоящему Договору, указанная в Приложении N 1, являетсяфиксированной и не подлежит изменению.

3.Сроки поставки и выполнения работ

3.1.Конкретные сроки поставки и выполнения работ Стороны согласовываютв трехсторонних Соглашениях об уступке прав по Договору по каждомуОбъекту отдельно.

4.Порядок сдачи-приемки работ

4.1.Сдача-приемка выполненных работ по каждому Объекту производитсяежемесячно, в следующем порядке:4.1.1. Не позднее 30-гочисла отчетного месяца Подрядчик передает Заказчику справку поформе N КС- 3 по работам,выполненным в отчетном месяце, акт по форме N КС-2, счет-фактуру исоответствующую исполнительную документацию.4.1.2. Заказчик в течение7-ми рабочих дней проверяет, уточняет и подписывает справку поФорме N КС-3, акт о выполненииработ по форме N КС-2 ивозвращает их Подрядчику до 5-го числа месяца, следующего заотчетным.4.1.3. При несогласииЗаказчика с объемами или качеством выполненных Подрядчиком работ онв течение 10-ти рабочих дней возвращает Подрядчику справку поФорме N КС-3 и акт по форме N КС-2 с указанием исправленныхобъемов работ или с указанием об отказе в приемке некачественновыполненных работ. В случае корректировки Заказчиком объемов работПодрядчик в течение 3-х дней вносит такие изменения всоответствующие справку и акт и направляет новую редакцию справки иакта Заказчику. В случае отказа Заказчика от приемки некачественновыполненных работ Подрядчик устраняет недостатки в выполненныхработах в установленный Заказчиком срок и после устраненияпредставляет на подпись Заказчику справку по Форме N КС-3 и акт по форме N КС-2.4.2. Окончательная сдачаработ осуществляется Подрядчиком в сроки, указанные вдополнительном соглашении по конкретному Объекту. Для этогоПодрядчик должен:4.2.1. Произвестиподготовку исполнительной документации и сдать выполненные работыЗаказчику, а при необходимости – эксплуатирующей организации.4.2.2. Оформить иподписать у Заказчика акт сдачи-приемки работ, подтверждающийвыполнение полного комплекса работ и передачу Заказчику полногопакета исполнительной документации по выполненным работам,указанного в приложении к дополнительному соглашению, а также инойдокументации по соответствующему виду работ, предусмотреннойнормативными документами.4.3. Иные условияприемки-сдачи работ указываются Сторонами в Соглашениях об уступкеправ по Договору по Объекту.

5.Платежи и расчеты

5.1.Расчеты за лифтовое оборудование и работы производятся с авансовымиплатежами, указаными в Приложении N 1, и выполненные работыпроизводятся по факту их выполнения.Обязательным условиемявляется отлагательный платеж в размере не менее 5% от стоимостипоставки и работ по Объекту до момента заключения договора сИсполнителем на сервисное (постгарантийное) обслуживание лифтовогооборудования.5.2. Оплата выполненныхработ производится Заказчиком в течение 10-ти банковских дней содня получения от Подрядчика справок по Форме N КС-3, с актами по форме N КС-2., оформленных в соответствиис п.4.1. настоящего Договора, с учетом корректировок, внесенныхЗаказчиком.5.3. Окончательный расчетпо каждому Объекту производится после подписания акта сдачи-приемкиработ, подтверждающего выполнение полного комплекса работ наОбъекте и устранения обнаруженных при приемке недостатков(дефектов).Заказчик вправе задержатьокончательный расчет по договору до момента выполнения в полномобъеме обязательств Подрядчика по настоящему Договору и всоответствии с Соглашением об уступке прав по Объекту.5.4. При осуществленииоплаты по договору Заказчик вправе производить удержание суммначисленных пеней и/или штрафов за нарушение обязательствПодрядчика по настоящему договору, при этом Заказчик письменноизвещает Подрядчика об основаниях и размере удержания. Удержаниепроизводится в следующем порядке: сначала пени и штрафы.5.5. Датой оплаты подоговору считается дата списания денежных средств с расчетногосчета Заказчика.

6.Права и обязанности

6.1.Заказчик вправе:6.1.1. Иметьбеспрепятственный доступ ко всем видам работ в течение всегопериода их выполнения.6.1.2. Осуществлятьконтроль за выполнением работ, а также производить проверкусоответствия используемых Подрядчиком строительных материалов,оборудования, указанного в ПСД, государственным стандартам,техническим условиям и наличия соответствующих сертификатов,техпаспортов и других документов, удостоверяющих их качество.6.1.3. Заказчик вправеотказаться от исполнения настоящего договора, оплатив Подрядчикусданные работы, а исполнение оставшихся работ поручить другому лицув случаях:6.1.3.1. Если Подрядчикзадерживает выполнение этапов работ на Объекте на срок более 30дней.6.1.3.2. Если Подрядчиквыполняет работы с существенными недостатками или ненадлежащимобразом исполняет другие обязательства по настоящему договору, вслучае неустранения недостатков в указанные Заказчиком разумныесроки.6.1.4. Если в отношенииПодрядчика будет принято судебное решение по делу о банкротстве,влекущее или могущее повлечь финансовую несостоятельностьПодрядчика, в т.ч. если Подрядчик подаст заявление в суд онесостоятельности, или объявит о своей ликвидации, или на егоимущество будет наложен арест, а также если Подрядчик не приступилне по вине Заказчика к выполнению Работ в течение 10 дней с моментапередачи фронта работ, или не выполнил свои обязательства всоответствии с договором в части выполнения сроков производстваРабот не по вине Заказчика более чем на 30 рабочих дней, или уПодрядчика отозвана лицензия, то в любом из этих случаев, а также вслучаях по п.6.1.2., Заказчик имеет право, после представленияПодрядчику письменного уведомления, вступить во владениерезультатами выполненных Работ, отстранить его от Работ, неосвобождая его от обязательств или ответственности за действия,осуществленные до отстранения от Работ, и расторгнуть Договор водностороннем порядке.6.1.5. Заказчик послеприемки результата работ вправе предъявлять к Подрядчику требованияпо любым недостаткам работ, в том числе, если недостатки,выявляемые при обычном способе приемки, не были оговорены в актеприемки-сдачи.6.2. Для выполнениянастоящего Договора Заказчик обязан:6.2.1. ПредоставитьПодрядчику техническую документацию трехстороннего Соглашения обуступке прав по Договору на конкретный Объект.6.2.2. Заказчик обязанобеспечить Подрядчику возможность выполнения работ (предоставитьфронт работ), в том числе по необходимости обеспечить точкиподключения электроэнергии, водоснабжение, канализацию, выделитьместо для складирования материалов и оборудования Подрядчика, атакже место для размещения бытовых помещений и техники,используемой Подрядчиком.6.2.3. Приниматьвыполненные Подрядчиком работы и оформлять представленные справкипо форме N КС-3 и акты поформе N КС-2 в порядке и наусловиях, установленных договором.6.2.4. Осуществитьпроверку геометрии лифтовых шахт, очистить приямки и машинныепомещения от строительного мусора.6.2.5. В течение всегопериода строительства:-обеспечить авторский и технический надзор,-обеспечить в установленном порядке приемку выполненных работ,-обеспечить по согласованной с Заказчиком заявке вертикальнуютранспортировку монтируемого оборудования Подрядчика при егомонтаже на Объекте,-участвовать в освидетельствовании скрытых работ, контролироватьсоставление и подписывать акты приемки скрытых работ.6.2.6. От начала работ доподписания приемосдаточного акта обеспечить сохранность имущества,материалов и техники Подрядчика, переданных под охрану вустановленном порядке в соответствии с действующими инструкциямиЗаказчика.6.2.7. Обеспечитьсвоевременный вызов заинтересованных организаций, выполняющих, всоответствии с действующим законодательством, контрольныефункции.6.3. Подрядчиквправе:6.3.1. В случаенесвоевременного исполнения Заказчиком п.6.2.2. требовать переносасроков окончания работ на конкретном Объекте на период,согласованный Сторонами.Перенос сроков окончанияработ оформляется дополнительным соглашением Сторон.6.4. Для выполнениянастоящего Договора Подрядчик обязан:6.4.1. Своими силами исредствами выполнить работы в соответствии с переданной Заказчикомтехнической документацией, в сроки, указанные дополнительномсоглашении, и сдать указанные работы в порядке, установленномДоговором в соответствии со строительными нормами и правилами.6.4.2. Подрядчик обязаннемедленно предупредить Заказчика о независящих от негообстоятельствах, которые грозят годности или качеству результатоввыполняемой работы, либо создают невозможность ее выполнения всрок.6.4.3. До началапроизводства работ разработать и согласовать с Заказчиком типовуютехнологическую карту на монтаж оборудования согласно СНиП 3.01-85*п.3.11*. А также обеспечить качественное выполнение работ всоответствии с требованиями СНиП и ГОСТ, действующими на территорииРФ, и безусловное исправление недостатков в работах.6.4.4. На весь периодпроизводства работ по каждому Объекту и до окончания работ:-своим приказом назначить ответственного производителя работ. Копиюприказа направить Заказчику,-получить все разрешения и лицензии, необходимые для производстваработ, являющихся предметом настоящего договора,-нести ответственность за выполнение мероприятий по охране труда,охране окружающей среды, по санитарному и противопожарномусостоянию Объекта и временных сооружений. Страхование материалов иработников осуществляется за счет Подрядчика.6.4.5. Обеспечитьпервичный инструктаж своего рабочего персонала по техникебезопасности на строительных площадках. Подрядчик самостоятельнонесет ответственность за последствия в случае несоблюдения даннымрабочим персоналом норм и правил техники безопасности настроительных площадках вследствие ненадлежащего инструктажа.6.4.6. Обеспечить чистотупереданного Подрядчику фронта работ (строительной площадки),чистоту выезжающего транспорта, осуществить по завершении работ -окончательную уборку фронта работ от отходов строительства ивывезти принадлежащие ему временные сооружения, механизмы иоборудование до момента сдачи работ Заказчику, передатьстроительную площадку Заказчику по акту.

Источник: http://docs.cntd.ru/document/677011185

Договор подряда на монтаж оборудования

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

г. ___________

«__»________ 20__ г.

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. Порядок приема и сдачи выполненных работ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. Ответственность сторон

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. Прочие условия

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, – по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 – Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 – Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 – технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. Адреса и реквизиты сторон

Подрядчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

Заказчик ____________________________ ____________________________ ____________________________ ____________________________

М.П.

: 2/100

Источник: http://up2go.ru/documents/contract-agreement/650.html

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика. 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования. 5.

ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации. 5.2.

Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора. 5.3.

В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 6.1.

Внимание

Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 2.2. Заказчик обязан: 2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора; 2.2.2.

в течение дней после получения от

Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику; 2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п.

3 и п. 5 настоящего Договора; 2.2.4.

Договор поставки, монтажа и пусконаладки оборудования

Под пуско-наладкой понимается выполнение работ по регулировке, тестированию и настройке Оборудования в соответствии с требованиями Производителя и пожеланиями Заказчика. 1.6. Стоимость работ по шеф-монтажу см. Приложение №3. 2.

ЦЕНА ДОГОВОРА 2.1. Стоимость Услуг по настоящему Договору устанавливается в рублях РФ. 2.2. Общая цена настоящего Договора составляет рублей. 2.3.

Важно

Указанная цена, оплачиваемая в рублях, не содержит российский НДС на предоставляемые Исполнителем на территории Российской Федерации Услуги. Цена на Услуги без учета НДС остаётся твердой и не подлежит изменению после подписания Договора.

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 3.1. Оплата по данному Договору осуществляется следующим образом: 3.1.1.

Договор на пусконаладочные работы оборудования образец бланк

Заказчик обязан оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями Договора, в том числе стоимость самих работ, транспортные и дополнительные расходы, расходы на питание и проживание специалистов Исполнителя в период выполнения работ. 5.3. Заказчик обязан за дней до начала выполнения монтажных работ письменно сообщить Исполнителю о планируемой дате начала Работ.
5.4.

Заказчик предоставляет своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ, или, по своему усмотрению, привлекает субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию для выполнения работ. 5.5. В шеф-монтаж не входит обучение персонала работе на оборудовании.

В зависимости от сложности устанавливаемого оборудования и квалификации персонала время обучения может занимать до дней и оплачивается отдельно. 6. ПРИЕМКА 6.1.
Заказчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем: 1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Исполнитель берет на себя обязательства оказать Заказчику услуги по шеф-монтажу, а также выполнить работы по пуско-наладке Оборудования согласно Приложению №1.
1.2.
1.3. Исполнитель отвечает за качество и своевременность предоставления указанных услуг. 1.4. Под шеф-монтажом понимается технический текущий контроль за проведением монтажа силами Заказчика.
1.5.

Пусконаладочные испытания проводятся перед приемом в эксплуатацию электроустановок. Оформление договора на пусконаладочные работы оборудования Сторонами такого договора являются: заказчик и подрядчик.

Для начала в договоре ставится город, дата, а затем данные подрядчика и заказчика. В договоре содержатся также такие пункты, как:

  • Предмет.
  • Стоимость работы.
  • Порядок расчета.
  • Сроки работы.
  • Порядок выполнения работы.
  • Порядок сдачи.
  • Порядок приема работы.
  • Ответственность сторон.
  • Рассмотрение споров.
  • Срок действия договора.
  • Адреса.
  • Реквизиты.

Предмет договора Подрядчик обязан выполнить пусконаладочные работы оборудования.

Заказчик должен оплатить данные работы и принять их. Подрядчик сам предоставляет специальные расходные материалы для работ.

Договора является окончательной и подлежит пересмотру исключительно в случаях изменения Технического задания, состава и объемов выполняемых работ. Изменение цены Договора оформляется дополнительным соглашением, подписанным сторонами настоящего Договора.
3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МОНТАЖНЫХ И НАЛАДОЧНЫХ РАБОТ 3.1.

Подрядчик осуществляет поставку оборудования после подписания настоящего Договора и поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика. 3.2. Подрядчик обязан поставить Оборудование в сроки, указанные в Графике производства и оплаты работ (Приложение № 2 к настоящему договору), смонтировать и сдать в эксплуатацию Заказчику.

Досрочная поставка Оборудования допускается при условии предварительного согласования Заказчиком. 3.3.

ДОГОВОР № на монтажные и пусконаладочные работы холодильного оборудования г. Москва » » 20 г. ООО «АВИСАНКО» (Москва), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующего на основании Устава, с одной стороны, и , именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. Подрядчик выполняет, а Заказчик принимает и оплачивает работы по монтажу и пуско-наладке холодильного оборудования.1.2. Срок действия настоящего договора: с момента его подписания, и в течение гарантийного срока равного 6 (шести) месяцам. 2.

Цена договора и порядок расчетов 2.1. Общая стоимость настоящего договора составляет , включая НДС.2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100 % стоимости монтажных и пусконаладочных работ в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета Подрядчиком.

Шеф-монтаж и пуско-наладка Оборудования осуществляется при условии своевременного и надлежащего исполнения Заказчиком в соответствии с условиями настоящего Договора своих обязательств по выделению персонала, подготовке оснований, на которых будет монтироваться Оборудование и выполнению других действий, предусмотренных настоящим Договором. 5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 5.1. Заказчик должен самостоятельно подготовить бетонные основания согласно рабочих чертежей компании-производителя, предоставляемых Исполнителем. Заказчик несет полную ответственность за правильность выполнения работ по подготовке бетонного основания согласно чертежам, за соблюдение технологии заливки и отвердевания бетона, за соответствие рекомендованных материалов применяемым. Заказчик обязан выполнить условия по обеспечению оборудования ресурсами, приведенными в Приложении №2. 5.2.

Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п.1.1 настоящего Договора собственными или привлеченными силами. 1.3. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную договорную цену.

2.1. Стоимость настоящего Договора определяется Расчетом стоимости оборудования и работ (Приложение № 1) и составляет рублей в т.ч. НДС 18%. Указанная стоимость настоящего Договора, включает в себя:

  • Стоимость оборудования
  • Доставку оборудования на площадку монтажа.
  • Монтажные работы.
  • Наладочные работы.
  • Подготовку и передачу документации.
  • Налог на добавленную стоимость.

2.2.Цена, указанная в пункте 2.1.

Требование об уплате пени должно быть оформлено в письменном виде и подписано уполномоченным представителем Исполнителя. При отсутствии надлежаще оформленного требования пени не начисляются и не уплачиваются. 8.4.

При досрочном прекращении действия Договора Стороны должны произвести все взаиморасчеты не позднее даты его прекращения. 8.5.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки, связанные как с нанесением ущерба имуществу Заказчика, так и с предъявлением требований иных лиц о причинении вреда имуществу указанных лиц, возникшего в связи с выполнением строительно-монтажных работ. 8.6.

Исполнитель за свой счет возмещает Заказчику все убытки за все время несанкционированного перерыва в оказании Заказчиком или третьими лицами услуг, возникшего в результате выполнения работ. 8.7.

Источник: http://24-advokat.ru/dogovor-montazha-oborudovaniya-i-puskonaladochnyh-rabot-obrazets/

Образец договора подряда на монтаж оборудования | Образцы договора подряда

Договор монтажа оборудования и пусконаладочных работ образец

_________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _________________________ в лице ________________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по монтажу (установке) следующего оборудования: ________________________________________________ по адресу: г. __________________, ул. _____________________, дом _______.

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы, указанные в п.1.1 Договора, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором.

1.3. Для выполнения работ, указанных в п. 1.1. Договора, Подрядчик за свой счет приобретает необходимые материалы, инструменты и оборудование, а Заказчик обязуется возместить данные расходы Подрядчику по окончании выполнения работ одновременно с их оплатой.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. выдать Заказчику технические условия для подготовки помещения для монтажа оборудования в течение _____ дней с момента заключения настоящего Договора;

2.1.2. принять у Заказчика помещение по акту приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения, расположенного по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, для монтажа оборудования. Данный акт является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.1.3. произвести установку и запуск оборудования в течение срока, указанного в п.4.1. Договора;

2.1.4. сдать действующее оборудование Заказчику по акту приема-передачи в течение ______ дней после окончания монтажных и пусконаладочных работ.

2.1.5. выполнить работу с надлежащим качеством из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. Работа по монтажу и производству пусконаладочных работ считается выполненной после подписания акта приема-передачи работ, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. принять и оплатить работы в соответствии с условиями настоящего Договора;

2.2.2. в течение _____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора, осмотреть и принять результат работ, а при обнаружении недостатков и дефектов в работе в течение _____ дней после ее сдачи немедленно заявить об этом Подрядчику;

2.2.3. Оплатить работу по цене, в порядке и сроки, указанные в п. 3 и п. 5 настоящего Договора;

2.2.4. до начала монтажных работ Подрядчиком выполнить своими силами подготовительные строительные, сантехнические и электромонтажные работы для создания Подрядчику условий, необходимых для выполнения им работ, предусмотренных настоящим Договором;

2.2.5. компенсировать Подрядчику документально подтвержденные затраты на приобретение материалов, оборудования и инструментов, необходимых для выполнения работ, обусловленных настоящим Договором;

2.2.6. до принятия работ по акту приема-передачи от Подрядчика обеспечивать сохранность оборудования, материалов, инструментов и иного имущества Подрядчика, находящегося по месту осуществления монтажа.

2.3. Подрядчик вправе:

2.3.1. сдать выполненную работу досрочно;

2.3.2. требовать от Заказчика компенсации издержек на материалы, оборудование и инструменты, приобретенные Подрядчиком вследствие их необходимости для выполнения работ.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;

2.4.2. отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ по договору составляет _______ рублей.

3.2. Оплата работы производится Заказчиком в два этапа:

  • первый платеж в размере ______ % от суммы, указанной в п. 3.1. Договора, а именно ______ рублей, осуществляется не позднее _____ дней с момента подписания сторонами настоящего Договора;
  • оставшаяся сумма, а именно ________ рублей, вносится не позднее _____ дней с момента подписания акта приема-передачи.

3.3. Сумма, указанная в п. 3.1. Договора, выплачивается Подрядчику путем перечисления на его расчетный счет, указанный в п. 8 Договора, либо путем внесения наличными в кассу Подрядчика.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик обязан выполнить работы, обусловленные настоящим Договором, в течение ______ дней с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ по подготовке помещения для монтажа оборудования.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. При завершении работ по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик совместно подписывают акт приема-передачи выполненных работ с приложением необходимой документации.

5.2. Заказчик принимает работу путем подписания акта приема-передачи в течение _____ дней с момента извещения об окончании работ либо по истечении срока, указанного в п. 4.1. настоящего Договора.

5.3. В случае наличия замечаний Заказчик и Подрядчик составляют двухсторонний претензионный акт, в котором должны устанавливаться сроки устранения недостатков выполненных работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик обязан уплатить Подрядчику пеню в размере ____ % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.2. При просрочке выполнения работ по Договору Подрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере _____ % от суммы договора за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранения нарушений.

6.4. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е.

чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия или бедствия техногенного характера.

6.5. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении более чем ____________, настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон путем направления письменного уведомления другой стороне.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности решаться путем переговоров. В случае невозможности достижения согласия спор передается на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством РФ.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

7.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение ______ дней письменно известить об этом другую сторону.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из сторон.

7.5. Приложения к Договору, являющиеся его неотъемлемыми частями:

  • приложение № 1 — Акт приема-передачи работ по подготовке помещения для монтажа оборудования, выполненных Заказчиком;
  • приложение № 2 — Акт приема-передачи выполненных работ;
  • приложение № 3 — технические условия для подготовки помещения к монтажу оборудования.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик 

________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

Источник: https://sud-jurist.ru/obrazets-dogovora-podryada-na-montazh-oborudovaniya/

Ресурс закона
Добавить комментарий